Verkoop- en leveringsvoorwaarden

TOEPASSING

De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij verkoop door BOXofGREEN ApS, CVR-nr. 44048973 (hierna 'Verkoper') aan de klant (hierna 'Koper'). Dit geldt ook als Koper tijdens de aankooponderhandelingen of in Koper's aanbestedingsmateriaal of in Koper's bevestiging van de overeenkomst aan Verkoper andere voorwaarden heeft vermeld, aangezien al dergelijke voorwaarden worden geacht te zijn vervallen bij de definitieve aanvaarding van de overeenkomst door Verkoper, tenzij Verkoper hierin uitdrukkelijk schriftelijk de specifieke voorwaarden reproduceert die aan Verkoper worden opgelegd en die anders of anders geformuleerd zijn dan die in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn vermeld.

AANBIEDING EN ACCEPTEREN

Alleen schriftelijke aanbiedingen zijn geldig voor Verkoper. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 6 weken. De in de aanbieding vermelde leveringshorizon/-tijdstip is uitsluitend indicatief, en de leveringstijd is pas definitief wanneer deze in de orderbevestiging is vermeld, echter onder voorbehoud van Verkoper's overige voorwaarden voor levering en leveringstijd hieronder.

PRIJSEN

Prijzen in aanbiedingen, orderbevestigingen en contracten zijn dagprijzen exclusief btw en heffingen. Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van aanzienlijke veranderingen in inkoopprijzen, productiekosten, arbeidslonen, grondstoffen, onderleveringen, wisselkoersen, vracht, korting, douane, belastingen, heffingen enz., evenals in geval van gebeurtenissen die onder overmacht vallen.

BETALING

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Het niet naleven van Verkoper's betalingsvoorwaarden wordt beschouwd als een wezenlijke wanprestatie, die Verkoper het recht geeft om verdere leveringen te stoppen en om elk openstaand bedrag, vervallen of niet vervallen, onmiddellijk te vorderen.

Indien Koper de betaling niet tijdig verricht, is Verkoper gerechtigd vanaf de vervaldag rente van 2% per begonnen maand na de vervaldag te berekenen en incasso- en aanmaningskosten te vorderen in overeenstemming met de wetgeving.

Koper is niet gerechtigd om een deel van het gefactureerde bedrag in te houden of om verrekening toe te passen op een deel van het gefactureerde bedrag met eventuele tegenvorderingen tegen Verkoper, die niet schriftelijk zijn erkend en geaccepteerd door Verkoper.

Ongeacht of andere betalingsvoorwaarden eerder zijn overeengekomen met Verkoper, is Verkoper in geval van Koper's vertraging met de betaling van de koopprijs gerechtigd om toekomstige leveringen afhankelijk te stellen van contante betaling, of dat Koper voldoende zekerheid stelt.

Ongeacht het voorgaande behoudt Verkoper zich het recht voor om, voorafgaand aan levering, garantie voor betaling of betaling voorafgaand aan levering te eisen.

LEVERING EN LEVERINGSTIJD

Tenzij een andere leveringsclausule is overeengekomen, vindt levering plaats EXW op het in de aanbieding/orderbevestiging vermelde adres in Denemarken in standaardverpakking volgens de geldende INCOTERMS 2020 'ex works'. Zending gebeurt derhalve voor rekening en risico van Koper.

De in de aanbieding vermelde leveringshorizon/-tijdstip is uitsluitend indicatief, en de leveringstijd is pas definitief wanneer deze in de orderbevestiging is vermeld. De leveringstijd in de orderbevestiging is vastgesteld door Verkoper naar beste weten in overeenstemming met de omstandigheden die optreden bij de verzending van de orderbevestiging. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt een levering als tijdig beschouwd, indien de levering plaatsvindt in de periode van 1 werkdag voor tot 1 werkdag na een in de orderbevestiging vermelde specifieke datum, terwijl levering als tijdig wordt beschouwd, indien de levering plaatsvindt in de periode van 3 werkdagen voor tot 3 werkdagen na een in de orderbevestiging aangegeven leveringsweek. Dit geldt echter niet, als in de orderbevestiging is aangegeven dat de leveringstermijn vast is.

Koper is niet gerechtigd om de overeengekomen leveringsdatum uit te stellen zonder voorafgaande overeenkomst met Verkoper.

In geval van vertraging dient Koper onmiddellijk te reclameren. Koper kan de aankoop daarna alleen annuleren, indien Verkoper niet heeft geleverd binnen 5 werkdagen na schriftelijk verzoek van Koper aan Verkoper. Koper kan in geen geval schadevergoeding eisen als gevolg van vertraging.

Als Koper op het moment van transport geen verzendmethode heeft bepaald, zorgt Verkoper voor het regelen van gebruikelijk veilige verzending voor rekening van Koper.

Wanneer is overeengekomen dat levering plaatsvindt bij Koper of op een andere door Koper aangewezen plaats, worden de goederen afgeleverd zo dicht mogelijk bij de gebruikslocatie, zoals de vrachtwagen - naar de mening van de chauffeur - kan rijden zonder gevaar om vast te rijden of voertuigen en omgeving te beschadigen.

Eventuele kosten voor wachttijd bij het lossen bij Koper of ander door Koper aangewezen leveringsadres worden aan Koper doorberekend, net als Koper eventuele kosten dient te dekken die voortvloeien uit het feit dat hij de goederen op het afgesproken leveringsmoment niet kan ontvangen.

Meerkosten in verband met niet afgesproken deellevering zijn voor rekening van Koper.

EIENDOMSVOORBEHOUD

Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor het verkochte, totdat het gehele aankoopbedrag en de met de levering van de verkochte goederen eventueel verbonden kosten, zoals bijvoorbeeld levering, zijn betaald door Koper. Bij betaling met cheque of wissel wordt betaling niet als definitieve betaling beschouwd voordat volledige aflossing heeft plaatsgevonden en de eventuele bezwaartermijn van de bank is verstreken. Het eigendomsvoorbehoud beïnvloedt de overgang van risico naar Koper bij levering niet.

OVERMACHT

Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in geval van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, arbeidsconflicten en andere omstandigheden waarover de partijen geen controle hebben, zoals brand, oorlog, beslaglegging, valutarestricties, oproer en onrust, gebrek aan vervoermiddelen, algemene schaarste van goederen, vertraging, afboeking van grotere partijen goederen, beperkingen van aandrijving en verder in geval van gebrekkige of ontbrekende leveringen van onderaannemers, ongeacht de oorzaak daarvan.

In deze gevallen wordt tijdige levering uitgesteld tot het verstrijken van de gebeurtenis, echter maximaal 4 weken, waarna beide partijen gerechtigd zijn de handel te annuleren, zonder dat dit als wanprestatie moet worden beschouwd.

GARANTIE EN GEBREKEN

Voor alle door Verkoper vervaardigde producten garandeert Verkoper voor arbeids- en materiaalfouten, die niet voortkomen uit normale slijtage gedurende 12 maanden gerekend vanaf de leveringsdatum. De garantie is alleen van toepassing, mits het product correct is gemonteerd/gebruikt in overeenstemming met Verkoper's aanwijzingen en algemeen erkende praktijken. De garantie dekt echter geen fouten en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normaal slijtage en ouderdom, onjuiste of ongebruikelijke bediening, overbelasting, gebrekkig onderhoud, evenals pogingen tot reparaties, aanpassingen en wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door Verkoper of met schriftelijke toestemming van Verkoper.

Koper is verplicht om onmiddellijk bij levering gebruikelijke controles van de geleverde goederen uit te voeren, inclusief of de hoeveelheid correct is en of er duidelijke fouten en gebreken zijn. Klachten over de geleverde goederen die gebrekkig of niet contractueel zijn, die Koper heeft of had moeten constateren bij het controleren van de geleverde goederen bij ontvangst, moeten schriftelijk en onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden ingediend en in ieder geval uiterlijk 5 dagen na ontvangst. Klachten moeten duidelijk beschrijven waarin het gebrek bestaat en eventueel beeldmateriaal bijvoegen.

De garantie is afhankelijk van het feit dat het artikel onmiddellijk en binnen 14 dagen na ontdekking van de fout of wanneer deze ontdekt had moeten worden, vrij van kosten naar Verkoper wordt gestuurd, waarbij de klacht in ieder geval uiterlijk moet zijn ingediend binnen 12 maanden na de leveringsdatum.

Gebreken die in verband met Koper's onderzoeksplicht hadden moeten worden ontdekt, kunnen niet worden ingeroepen na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen.

Na keuze van Verkoper zullen eventuele gebreken aan het verkochte worden hersteld, het product worden omgeruild of de aankoopprijs voor het verkochte aan Koper worden gecrediteerd. Ongeacht welke leveringslocatie is overeengekomen in de orderbevestiging, zal een eventuele omruiling plaatsvinden EXW op een adres in Denemarken.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Voor vorderingen die betrekking hebben op Verkoper's nakoming of niet-nakoming van zijn verplichtingen, is Koper gerechtigd tot schadevergoeding voor directe verliezen met de volgende beperkingen:

De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot directe schade/verlies, en is - ongeacht de oorzaak en ongeacht de aard van de vordering - beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de betreffende dienst of het product dat de schade/het verlies heeft veroorzaakt, of dat oorzaak is voor of direct verband houdt met de schadevergoeding.

Verkoper is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk tegenover Koper voor bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte of de onmogelijkheid om dit te gebruiken, ongeacht of Verkoper is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke vorderingen.

Verlies, uitgaven of kosten in verband met het terughalen, opnieuw bestellen, repareren, verwijderen of nemen van vergelijkbare maatregelen met gebrekkige producten of producten waarin de producten van Verkoper zijn verwerkt, kunnen niet tegenover Verkoper worden ingeroepen. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van Koper's rechtsverhouding ten opzichte van derden.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan onroerend goed of roerende zaken die zich voordoet terwijl de producten in bezit van Koper zijn. Verkoper is ook niet aansprakelijk voor schade aan producten die door Koper zijn vervaardigd, of aan producten waarin deze zijn verwerkt.

RETOURGOEDEREN

Koper heeft geen recht om goederen en leveringen van Verkoper te retourneren, tenzij dit vooraf schriftelijk is afgesproken. Indien dit is afgesproken, worden goedgekeurde retourgoederen normaal gecrediteerd met een aftrek van 15% van de verkoopprijs exclusief btw bij franco-levering aan Verkoper's magazijn of andere door Verkoper aangewezen plaats in Denemarken.

Speciale producten, vervaardigde goederen of tentoonstellingsartikelen worden niet teruggenomen.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Verkoper is door Koper schadeloos gesteld in die mate dat Verkoper aansprakelijk wordt gesteld richting derden voor zulke schade of dergelijk verlies, waarvoor Verkoper niet verantwoordelijkheid draagt richting Koper.

Indien Verkoper door een derde wordt aangeklaagd inzake productaansprakelijkheid, accepteert Koper dat hij kan worden opgeroepen in de zaak of aangeklaagd kan worden bij de rechtbank of arbitrage die de zaak behandelt.

Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gederfde winst of andere economische gevolgschade. Indien een derde een vordering tegen een van de partijen indient op basis van dit punt, moet deze partij de ander hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Voor productaansprakelijkheid is Verkoper en/of is aansprakelijk in overeenstemming met de Deense rechtregels over productaansprakelijkheid. Koper moet Verkoper onmiddellijk informeren als een derde productaansprakelijkheid jegens Koper inroept. Voor zover er geen andere regels volgen uit dwingende bepalingen, is Verkoper niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, verloren winst of andere indirecte schade.

TEKENINGEN EN OMSCHRIJVINGEN

Alle specificaties en informatie over gewicht, afmetingen, capaciteit, prijs, technische en andere gegevens vermeld in catalogi, datasheets, advertenties, beeldmateriaal en prijslijsten zijn benaderend en uitsluitend indicatief. Dergelijke informatie is daarom alleen bindend voor zover deze expliciet in de bestelling is weergegeven, of er specifiek naar wordt verwezen.

Indien de constructie of specificaties e.d. voor een door Verkoper verkocht product vóór de leveringstijd mochten worden gewijzigd, is Verkoper gerechtigd het product te leveren met de(n) sindsdien geldende constructie en specificaties, mits het product - na objectieve beoordeling - hierdoor niet is verslechterd. Dit geldt ook voor de uiterlijke verschijning van het product, inclusief kleur.

Alle verzonden tekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van Verkoper en mogen zonder toestemming niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of op andere wijze aan derden bekendgemaakt.

Indien Koper - om het project te kunnen uitvoeren - behoefte heeft aan tekeningen en documentatie, kunnen de partijen voorafgaand schriftelijk overeenkomen dat Verkoper tekeningen en documentatie verstrekt die nodig zijn om Koper in staat te stellen de levering op te stellen, op te starten, te exploiteren en te onderhouden. Zonder toestemming van Verkoper mag deze informatie niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de overdracht was bedoeld. Verkoper verlangt echter dat de informatie vertrouwelijk blijft.

Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele door Koper aan Verkoper verstrekte tekeningen en technische specificaties door te geven aan onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de levering.

WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op Verkoper's verkoop en levering van goederen te wijzigen en bij te werken.

GESCHILLEN

Elke onenigheid tussen de partijen die niet kan worden opgelost in goed overleg, moet worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van SØ onder toepassing van Deens recht. De procestaal is Deens.

Indien één of meer bepalingen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden later ongeldig zouden worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst en de overige bepalingen, die geldig blijven, en eventuele ongeldige bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het doel van de overeenkomst en de ongeldige bepaling.

CONTACTGEGEVENS

Verkoper kan als volgt worden benaderd, ook met betrekking tot klachten:
e-mail: info@boxofgreen.dk
Telefoon: +45 71 91 78 78

BOXofGREEN ApS
CVR-nr. 44048973

Datum: 05-06-2023